Kayseri Gündemi Kayseri Siyaseti kayseri Asayişi Kayseri Haber Kayseri Son Dakika

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0300

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/552513

1- İdarenin
1.1. Adı	:	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
1.2. Adresi	:	Barbaros Mahallesi Erkilet Bul KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03522248800
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	01.06.2026 - 15:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Çelik Bina Genel Sekreterlik Toplantı Salonu Kat 2 Kocasinan/KAYSERİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	2.266.881,75 kWh Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Orta Gerilim) Tek Terim, Tek Zamanlı 237.009,90 kWh Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer, Alçak Gerilim, Tek Terim, Tek Zamanlı 187.139,48 kWh Mesken, Alçak Gerilim, Tek Terim, Tek Zamanlı elektrik enerjisi ihtiyacı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü ve Üniversitemize bağlı hizmet binaları
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yüklenici ve İdare tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici firma PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak iş 01.09.2026 tarihi 00:01'de başlayacak olup 31.12.2026 tarihi saat 24:00 de sona erecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Yüklenici ve İdare tarafından sözleşme imzalandığı tarih

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

"Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş belge

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Teklif Hazırlama Cetveli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak serbest piyasadan elektrik enerjisi alım ve satımı kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 2026 YILI ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI

Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0300

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 2026 YILI ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI (1 KISIM 2 KALEM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/671084

1- İdarenin
1.1. Adı	:	KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
1.2. Adresi	:	KIÇIKÖY MAH. AHMET YESEVI CAD. TALAS/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03524375809
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	13.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TALAS/KAYSERİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 2026 YILI ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI (1 KISIM 2 KALEM)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	KÖMÜR TİP-1 ELLE BESLEMELİ 18-150 MM EBATINDA 110.000 KİLOGRAM KÖMÜR TİP-1 MEKANİK BESLEMELİ 10-18 MM EBATINDA 60.000 KİLOGRAM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİK KOMUTANLIKLARI (TESLİM YERLERİ VE MESAFELERİ İHALE DÖKÜMANINA EKLENMİŞTİR)
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	TÜM KISIMLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
3.5. İşe başlama tarihi	:	SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

4.3.2. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

15 TEMMUZ BULVARI VE MEHMET ÖZHASEKİ BULVARI ARASI İMAR YOLU VE KATLI KAVŞAK YAPIM İŞİ

Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0300

15 TEMMUZ BULVARI VE MEHMET ÖZHASEKİ BULVARI ARASI İMAR YOLU VE KATLI KAVŞAK YAPIM İŞİ

15 Temmuz Bulvarı Ve Mehmet Özhaseki Bulvarı Arası İmar Yolu Ve Katlı Kavşak Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/687709

1- İdarenin
1.1. Adı	:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15Kocasinan / KAYSERİ KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03522071545
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	13.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	302 Nolu Fen İşleri İhale Ofisi

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	15 Temmuz Bulvarı Ve Mehmet Özhaseki Bulvarı Arası İmar Yolu Ve Katlı Kavşak Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1.300,00 Ton Ø 6- Ø 50 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması işi, 8.100,00 Metreküp Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) işi, 150.000,00 Kilogram Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Kayseri
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AI Grubu İşler Kabul Edilecektir

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 35 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	0,7968%	1,1952%	0,349
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	1,5792%	2,3688%	0,691
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	6,6232%	9,9348%	2,898
Ø 6- Ø 50 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	13,4104%	20,1156%	5,865
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	4,6208%	6,9312%	2,022
Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	0,072%	0,108%	0,032
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	0,0264%	0,0396%	0,012
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)	0,0112%	0,0168%	0,005
Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması (Taşın Nakli Dahil)	2,6456%	3,9684%	1,157
Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti	0,2152%	0,3228%	0,094
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması	0,2728%	0,4092%	0,119
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	5,8984%	8,8476%	2,581
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Kutu Menfez, Köprü Temeli, İstinat Duvarı, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu Ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine İle)	0,9224%	1,3836%	0,404
Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması (İş Başına Nakli Dahil)	0,1824%	0,2736%	0,08
Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna Ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı)	1,0824%	1,6236%	0,474
Toprakarme İçin Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat Ve Kalınlıkta) (Her Türlü Nakliye Ve İşçiliği Dahil)	3,116%	4,674%	1,363
Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat Ve Kalınlıkta) (Her Türlü Nakliye Ve İşçiliği Dahil)	0,184%	0,276%	0,081
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu	0,0184%	0,0276%	0,008
Kazı Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu	0,3976%	0,5964%	0,174
Köprülerde Polimer Bitümlü Membran İle Su Yalıtımı Yapılması	0,112%	0,168%	0,049
Boyuna Ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi Ve Kesilmesi İşçiliği	0,7776%	1,1664%	0,34
Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması	0,0032%	0,0048%	0,001
Katran Badana	0,0656%	0,0984%	0,029
Sanat Yapıları Ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol Ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi Ve Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması (Nakliye Dahil)	0,7448%	1,1172%	0,326
Moloz Ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzeylerine Gömme Oluklu Derz Yapılması (Kum Ve Çimento Nakli Dahil)	0,1%	0,15%	0,044
Köprülerde 0-160 mm. Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı, Sıcak Haddelenmiş Veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli, Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması Ve Yerine Konulması	0,4344%	0,6516%	0,19
Ø200 mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini Ve Döşenmesi	0,0328%	0,0492%	0,014
Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,6 İnç Halat)(Tip 270 K) (Nakli Dahil)	0,2136%	0,3204%	0,093
Kılıf Borusu Temini	0,016%	0,024%	0,007
Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli)	0,0792%	0,1188%	0,035
Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak Vs.) Kazılması Ve Kullanılması (Depo Yerlerine Nakli Dahil)	0,4192%	0,6288%	0,183
Plent-Miks Alttemel Ve Temel Karışımlarının Elektronik Duyargalı Finişerle Serilmesi Ve Silindirle Sıkıştırılması	3,5096%	5,2644%	1,535
Plent-Miks Temel Ve Alttemel Malzemesinin Nakli (M=29,2 km)	1,508%	2,262%	0,66
Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması	1,4088%	2,1132%	0,616
Her Cins ve Klastaki Zeminde Ariyet Ocağı Kazısı Yapılması ve Kullanılması	0,4784%	0,7176%	0,209
Dolguya Gelen Her Cins Kazının Sulanması ve Sıkıştırılması ( Su nakli dahil )	0,3792%	0,5688%	0,166
Yarma ve yan ariyet kazısı nakli (mort=1000 m)	0,368%	0,552%	0,161
Depo veya Ariyet ocağı kazısı nakli (Mort=12,5 km)	0,496%	0,744%	0,217
Her cins ve klastaki zeminde reglaj yapılması	0,1384%	0,2076%	0,061
232480 her renkte boyalı geçmeli bordür yapılması	2,0608%	3,0912%	0,902
6 cm kalınlığında her renk çift kilitli parke taşı ile yaya yolu yapılması	3,3328%	4,9992%	1,458
Galvanizli Çelik Şerit 40x4 (530 gr/m2'den az olmayacak şekilde sıcak daldırma galvaniz ile kaplamalı, çelik şerit orta veya yüksek karbon çeliği özelliğinde ve çekme mukavemeti minimum 510 kpa olacaktır. )	7,504%	11,256%	3,283
Galvanizli Çelik Şerit 40x5 (530 gr/m2'den az olmayacak şekilde sıcak daldırma galvaniz ile kaplamalı, çelik şerit orta veya yüksek karbon çeliği özelliğinde ve çekme mukavemeti minimum 510 kpa olacaktır. )	0,9336%	1,4004%	0,408
H2 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi (H2-W4-B) Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri Ve/Veya Geçiş Elemanları Dahil)	1,0896%	1,6344%	0,477
İdare Malı Ø150mm Hdpe Koruge Boru İle Atıksu Hattı Döşenmesi(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	0,6736%	1,0104%	0,295
İdare Malı Ø300mm Hdpe Koruge Boru İle Atıksu Hattı Döşenmesi(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	6,3992%	9,5988%	2,8
İdare Malı Ø400mm Hdpe Koruge Boru İle Atıksu Hattı Döşenmesi(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	0,8464%	1,2696%	0,37
İdare Malı Ø500mm Hdpe Koruge Boru İle Atıksu Hattı Döşenmesi(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	0,2616%	0,3924%	0,114
Yüklenici Malı Øiç300 mm - Øiç400 mm Çaplarında Giriş Ve Çıkış Delikleri Olan Muayene Bacası Yapılması(Boru Girişleri Manşonlu Ve Baca Elemanları Bağlantıları Entegre Contalı)(YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ MALZEMESİ İLE DOLGU)	1,9128%	2,8692%	0,837
Yüklenici Malı Øiç 500 mm Çaplarında Giriş Ve Çıkış Delikleri Olan Muayene Bacası Yapılması(Boru Girişleri Manşonlu Ve Baca Elemanları Bağlantıları Entegre Contalı)(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	0,0664%	0,0996%	0,029
İdare Malı Ø160mm PVC Boru İle Atıksu Hattı Döşenmesi(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	0,7352%	1,1028%	0,322
Yüklenici Malı Ø500 mm Entegre Contalı Atıksu Menholü Ve Yüklenici Malı Sfero Döküm Izgara İle Kare Tip Yağmur Izgarası Yapılması(Yüklenici Malı Kırmataş Malzemesi İle Dolgu)	0,5512%	0,8268%	0,241
Yüklenici Malı Øiç300 Çapında 150 Hdpe “C” Parçasının Temini Ve Montajı	0,0376%	0,0564%	0,016
Atıksu Hatlarının Gerekmesi Halinde Aplikasyonlarının Yapılması İmalat Sonrasında Sayısal İşletme Planının Hazırlanıp İdareye Teslim Edilmesi.	0,1288%	0,1932%	0,056
Atıksu Hatları İçin Kanal Görüntülenmesi İşi Yapılması	0,1064%	0,1596%	0,047

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

İhale konusu iş kapsamındaki betonarme iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması: İsteklinin ihale tarihi itibariyle, geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış veya devam eden işlerde ilk sözleşme bedeli tamamlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurumu sorumluluğundaki cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri iş deneyim belgesi ile (iş yönetme ve iş denetleme hariç) sunarak istenen şartı sağladığını gösteren isteklilere 3 (üç) Puan verilecektir. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 1) 5.500 m3 beton işleri yapılması 2) 600 ton inşaat demiri işleri yapılması 3) 8.000 m2 kalıp imalatları yapılması

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

İhale konusu iş kapsamındaki toprakarme iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması: İsteklinin ihale tarihi itibariyle, geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış veya devam eden işlerde ilk sözleşme bedeli tamamlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurumu sorumluluğundaki cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri iş deneyim belgesi ile (iş yönetme ve iş denetleme hariç) sunarak istenen şartı sağladığını gösteren isteklilere 4 (dört) Puan verilecektir. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 1) 800 m3 Toprakarme İçin Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat Ve Kalınlıkta) 2) 140.000 m Galvanizli Çelik Şerit Kullanılması

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

İhale konusu iş kapsamındaki altyapı iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması: İsteklinin ihale tarihi itibariyle, geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış veya devam eden işlerde ilk sözleşme bedeli tamamlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurumu sorumluluğundaki cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri iş deneyim belgesi ile (iş yönetme ve iş denetleme hariç) sunarak istenen şartı sağladığını gösteren isteklilere 2 (iki) Puan verilecektir. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 1)10.000 metre Yağmursuyu Boru İmalatı (Her tür ve çapta dahil) Yapılması

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

İhale konusu iş kapsamındaki yol yapım iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması: İsteklinin ihale tarihi itibariyle, geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış veya devam eden işlerde ilk sözleşme bedeli tamamlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurumu sorumluluğundaki cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri iş deneyim belgesi ile (iş yönetme ve iş denetleme hariç) sunarak istenen şartı sağladığını gösteren isteklilere 3 (üç) Puan verilecektir. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 1) 70.000 ton Plent-Miks Alttemel Ve Temel Yapılması 2) 50.000 m3 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

İhale konusu iş kapsamındaki prefabrik kiriş iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması: İsteklinin ihale tarihi itibariyle, geriye doğru son 15 (on beş) yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış veya devam eden işlerde ilk sözleşme bedeli tamamlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir Kamu Kurumu sorumluluğundaki cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri iş deneyim belgesi ile (iş yönetme ve iş denetleme hariç) sunarak istenen şartı sağladığını gösteren isteklilere 3 (üç) Puan verilecektir. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 1) 800 ton Prefabrik Kirişlerin Yapılması ve Yerlerine Konulması

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0300

İ L A N

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen doğal mineralli su işletme ruhsatlı saha, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
Aşağıda ilçesi, paftası, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz tablodaki tarihe rastlayan 27.04.2026 Pazartesi günü saat 10:00`da doğal mineralli su işletme ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.
İhaleye Katılabilmek İçin:
1. Tebligat Adresini gösterir belge,
2. Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)
3. Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu
4. Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi gerekmektedir
5. İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.
6. Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
İhale T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İlçesi	Erişim No	Pafta	Alan Hektar	Kaynak Bilgileri	İhale Bedeli TL (KDV Hariç)	Geçici Teminat Miktarı %3	İhale Tarihi ve Saati
İncesu (Subaşı)	3451035	K34d3, K34d4	3395,33	Kuyu Derinliği:280m Debi:13lt/sn	7.820.021,65 TL	234.600,64 TL	27.04.2026 Saat 10:00

SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR)

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0300

SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR)

Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/707252

1- İdarenin
1.1. Adı	:	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 PK:38040 Kocasinan/KAYSERİ KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03524320432
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	13.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Teklifler Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 186 Kocasinan/KAYSERİ Adresinde bulunan Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı İhale Servisi, 236 Nolu Odada açılacaktır.

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	600.000 Kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	KASKİ Beştepeler Su Üretim Tesisi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Teslimatlar peyderpey yapılacaktır. İdarenin talebi üzerine (telefon veya e-mail yolu ile) en geç 5 gün içerisinde teslim edilecektir. Her parti 20'şer ton olmak üzere 30 seferde tamamlanacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihidir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Biyosidal Ürün Ruhsatı

4.3.2 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
Sodyum Hipokloritin Teknik Özelliklerini Belirtir Doküman

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SULAMA TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0300

SULAMA TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR

KAYSERİ-YEŞİLHİSAR MERKEZ -AKKÖY- KALE MAHALLELERİ SULAMA TESİSLERİ TAMAMLAMA PROJESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/683681

1- İdarenin
1.1. Adı	:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	MEVLANA MAHALLESİ KOCASİNAN BULVARI NO : 135 KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03522226973
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	07.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kat: 3 Oda No: 308

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	KAYSERİ-YEŞİLHİSAR MERKEZ -AKKÖY- KALE MAHALLELERİ SULAMA TESİSLERİ TAMAMLAMA PROJESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 ADET YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	KAYSERİ-YEŞİLHİSAR MERKEZ -AKKÖY- KALE MAHALLELERİ
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı 17.06.2011 Tarih ve 27697 Sayılı - 27.04.2016.Tarih ve 29696 Sayılı - 19.06.2018.Tarih ve 30453/m Sayılı Remi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Tebliğindeki Benzer İş Grupları listesindeki A-ALT YAPI İŞLERİ altında belirtilen A-IX Grubu- Su Yapıları İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

PROJE YAZILIMLARI, EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETİ İŞİ

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0300

Proje Yazılımları, Eğitim ve Sertifikasyon Hizmeti İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/701820

1- İdarenin
1.1. Adı	:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15Kocasinan / KAYSERİ Kocasinan/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03522071600
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	14.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kat:2 Oda:222

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Proje Yazılımları, Eğitim ve Sertifikasyon Hizmeti İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	3 Kısım (1. Kısım SVYMEDUP Yazılımları, 2. Kısım Teknik Çizim Yazılımları ile 3. Kısım Eğitim ve Sertifikasyon) Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü bilgisayar yazılım hizmetleri veya teknik çizim yazılım hizmetleri veya bilgisayar yazılım veya donanım eğitim hizmetleri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (İLANEN TEBLİĞ)

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0300

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(İLANEN TEBLİĞ)

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 30.12.2024 tarihli, 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 544 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7201 sayılı Kanun uyarınca ‘‘borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı’’ 24.000,00- TL (dahil) ile 2.400.000,00 TL arasında olan borçların Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün/Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi’nin bulunduğu belediye sınırları içerisinde yayınlanan borçlu listesidir.
Sıra No	Borçlunun Adı-Soyadı/Ünvanı	İşyeri Sicil/Kimlik No	Borcun Türü	Borcun Dönemi	Borç Miktarı(TL)
1	CİHAD ELTAHA	1200263.38	İDARİ PARA CEZASI	2025/1	67.613,00 ₺
2	ALİ BELUK (TEGİN İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.)	1110423.38	FARK PRİM BORCU	2018/07	9.916,25 ₺
3	VEYSEL BALIKÇI (HT TAAHHÜT İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ)	1143513.38	İDARİ PARA CEZASI	2023/05-06-07-08-09-10-11	111.849,00 ₺
4	MUSTAFA TEKOĞLU	1184497.38	FARK PRİM BORCU	2024/08	63.071,29 ₺
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları ve/veya namlarına tahakkuk ettirilen Prim, İşsizlik Sigortası Primi, Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi, İdari Para Cezası teferruatının türe ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sV.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen kanunun 94. Maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden, bir ay içerinde SGK Melikgazi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Ömer SARIKAYA Hasan ERKUŞ İmza Yetkili Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkez Müd. Yrd. Metin İSLAMOĞLU Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

T.C. YAHYALI İCRA DAİRESİ 2026/25 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:54*

T.C.
YAHYALI
İCRA DAİRESİ
2026/25 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti	Adedi	Cinsi	Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.775.000,00	1	Taşıt	38ALZ378 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , RJF Tipli , H5FA604U007337 Motor No'lu , VF1RJF01873 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:52
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:52

(İİK m.114/4)

İSTİNAT DUVARI VE TEMEL KAZISI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0300

İSTİNAT DUVARI VE TEMEL KAZISI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Talas 20 Derslikli Okul Bahçesi İstinat Duvarı ve Temel Kazısı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) :2026/673692
1- İdarenin
1.1. Adı :KAYSERİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI - YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi :Gültepe Mah. Org. Hulusi AKAR Bulv.No:8 38140 MELİKGAZİ/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası : 03522355618
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati :05.05.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres :Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Servisi. Gültepe Mahallesi Org.Hulusi AKAR Bulvarı No:8 Melikgazi / Kayseri
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı :Talas 20 Derslikli Okul Bahçesi İstinat Duvarı ve Temel Kazısı Yapımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 12 kalemden oluşan; kazı, boya ,demir işleri, beton dökümü vb. işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer :Talas
3.4. Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Daire Tebliğ’’de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu) İşlerden B- III Grubu işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

T.C. YAHYALI İCRA DAİRESİ 2026/36 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:54*

T.C.
YAHYALI
İCRA DAİRESİ
2026/36 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti	Adedi	Cinsi	Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.750.000,00	1	Taşıt	33AYC501 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , H4MC632R398143 Motor No'lu , VF1RJF01X73028234 Şasi ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:43
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:43

(İİK m.114/4)

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0300

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ
İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İl’i	Kayseri	İlçesi	Kocasinan
Mahallesi	Beyazşehir	Cadde-Sk.-Mevkii	8727. sokak
Ada	3703	Parsel	1
Yüzölçümü (m2) Yüzölçümü	2.240,88	Hisse Miktarı	1/1
Cinsi	Arsa	Vakfı	--

İhaleye Konu İşin;
Adı-Niteliği	Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 3703 ada, 1 parsel taşınmazın 21 yıl süre ile yapım veya onarım karşılığı kiralanması İşi.	Mevcut İmar Durumu-	Ticaret
Süresi	21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl)	Tahmin Edilen Bedel	38.689.120,00-TL (Bu bedel Meclis Kararında inşaat süresince (İlk 2 vıl) belirlenen kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.)
Geçici Teminat	1.160.674,00-TL	İhale Doküman Bedeli	15.000,00 TL
İhale Usulü	Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)	İhale Dokümanlarının Görüleceği-Satın alınacağı ve Tekliflerin Teslim Edileceği Adres	Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan/KAYSERİ 2. Kat İhale Birimi Tlf. 0352 222 66 40 (Dahili:7051) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Tarih Saati	30.06.2026 – 14:30	İhalenin Yapılacağı Adres	Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan/KAYSERİ (2. Kat Toplantı Salonu)
Asgari Kira Bedeleri (09.03.2026 tarih ve 152/147 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen)	-Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 21 yıl olması, -Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; ilk yıl aylık; 7.000,00.-TL olması, -2. yıl aylık; bir önceki yılın kira bedeli + TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) olarak belirlenmesi, -3. yıl (işletme süresinin) ilk yılında aylık; 100.000,00 TL + önceki 2 (iki) yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) olarak belirlenmesi, -4. yıldan 10. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılarak belirlenmesi, -11. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -12. yıldan işin süresinin (21. yılın) sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar;
1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış dış zarf içerisinde yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubunun temin edilmesi (Ek:2), veya teminat tutarının nakit olarak Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Bankasında açılı bulunan (TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer iş olarak: 3 Şubat 2026 tarihli ve 33157 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Güncel Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre III. Sınıf Yapılar B gurubu ve üstü işler olarak belirlenen işlere ait, Tahmin edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) SGK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
l) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8),
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter tasdikli taahhütname (Ek:11), (İhale şartnamesinde yer alan ilgili maddeye ait dipnota (18. dipnot) uygun şekilde hazırlanacak)
n) İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz.

2- Diğer Hususlar
2.1 - Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
2.2- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
2.3- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.4- Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
2.5- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.
2.6- Her türlü vergi, resim, ve harçlar yükleniciye aittir.
2.7- İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
2.8- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2.9- İhale dökümanı İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ile döküman Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle açıklama yapılarak aşağıda belirtilen ibana ödeme yapıldıktan sonra, idareden temin edilebilir. (TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01- Hesap Sahibi: Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü)

İLAN OLUNUR.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL (KONUT) SATIŞ İHALESİ

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0300

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL (KONUT) SATIŞ İHALE İLANI

İHALEYE KONU VAKIF TAŞINMAZLARIN

S.N	AÇIK ADRES İL/ İLÇE/ MAHALLE	ADA	PARSEL	KAT/DAİRE NO	BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ	BAĞIMSIZ BÖLÜM COĞRAFİ YÖNÜ	ODA SAYISI / NET KULLANIM ALANI (M2)	MUAMMEN BEDEL (SATIŞ BEDELİ) (TL)	GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
1	Gülük Mah. Şht. Miralay Nazım Bey Bulvarı No:3 Özata Apt. Melikgazi Kayseri	3598	1	2/6	Mesken	Kuzey-Batı	3+1/115	2.100.000	63.000
2	Alparslan Mh. Org. Eşref Bitlis Bulvari Sk. No:17 Vakif Özata Prestij Melikgazi/Kayseri	3492	1	4/8	Mesken	Doğu-Batı- Kuzey	4+1/168,8	9.000.000	270.000
3	Alparslan Mh. Org. Eşref Bitlis Bulvari Sk. No:17 Vakif Özata Prestij Melikgazi/Kayseri	3492	1	3/5	Mesken	Doğu-Batı- Güney	4+1/168,8	9.000.000	270.000
4	Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri	5743	9	1 /2	Mesken	Doğu-Batı- Güney	*4+1/149	9.000.000	270.000
5	Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri	5743	9	3/6	Mesken	Doğu-Balı- Güney	*4+1/149	9.000.000	270.000
6	Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri	5743	9	5/9	Mesken	Doğu-Batı- Kuzey	*4+1/149	9.000.000	270.000
7	Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri	5743	9	8/15	Mesken	Doğu-Batı- Kuzey	*4+1/149	9.000.000	270.000
8	Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri	5743	9	9/17	Mesken	Doğu-Batı- Kuzey	*4+1/149	9.000.000	270.000
9	Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Vadi Sk. No:6 Vakif Tuna Apt Kocasinan Kayseri	4421	1	1/3	Mesken	Kuzey- Güney-Doğu	*3+1/145,5	3.800.000	114.000
10	Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Vadi Sk. No:6 Vakif Tuna Apt Kocasinan Kayseri	4421	1	2/6	Mesken	Kuzey- Güney-Doğu	*3+1/130,7	3.800.000	114.000
11	Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Vadi Sk. No:6 Vakif Tuna Apt Kocasinan Kayseri	4421	1	3/8	Mesken	Kuzey- Güney	3+1/130,7	3.300.000	99.000
12	Barbaros (Sümer) Mh. Harika Sk. No:5 Ahsen Apt. Kocasinan Kayseri	3355	3	2/10	Mesken	Güney-Batı	3+1/94,4	l.900.000	57.000
13	Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. 30 Ağustos Bulvari Sk. No:31 Vakif Eviva Apt Kocasinan Kayseri	3195	4	13/25	Mesken	Kuzey-Doğu- Batı	4+1/148,3	6.500.000	195.000
14	Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. 30 Ağustos Bulvari Sk. No:31 Vakif Eviva Apt Kocasinan Kayseri	3195	4	13/26	Mesken	Güney-Doğu- Batı	4+1/148,3	6.500.000	195.000
15	Mimarsinan (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Billur Cd. No:38 B Blok Vakif Güneş Apt. Kayseri Kocasinan	4247	2	2/3	Mesken	Kuzey- Güney-Batı	4+1/142,7	3.500.000	105.000
16	Mimarsinan (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Billur Cd. No:38 B Blok Vakif Güneş Apt. Kayseri Kocasinan	4247	2	8/16	Mesken	Kuzey- Güney-Doğu	4+1/142,7	3.500.000	105.000
17	Köşkdaği Mh. Özyurt 1 Sk. No:7 B Blok Numanoğlu Apt. Melikgazi/Kayseri	5684	10	3/5	Mesken	Güney-Doğu- Batı	4+1/139,3	3.500.000	105.000

İHALEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR/İSTENEN BELGELER.

Yukarıda özellikleri yazılı mesken vasıflı taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 25.06.2026 günü, saat 10:00’da, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan KAYSERİ adresinde, 2886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale saatinde, ihaleye ilk sıradaki taşınmazdan başlanacak sırasıyla ihale tamamlanacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
1. Katılımcılardan; Aşağıda açıklandığı şekilde temin edilen nakit veya mektup, geçici teminat ile birlikte,
  1. Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, noterden alınmış imza beyanı.
  2. Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret odası faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, adres bildirimi,
  3. Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi,
  4. Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  5. Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri,
2. Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya İdarece aslı görülmüştür şeklinde olması gerekmektedir.
3. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi, www.vgm.gov.tr’den temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerini ihale tarih saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale birimine teslim etmeleri ve ihale sırasında, ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere, işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. ve 46. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.
İhaleye çıkarılan taşınmazların satışları 04.09.2025 tarih ve 33007 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile KDV den muaftır, KDV dışındaki her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir.
Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.

Geçici teminatın nakit olması durumunda en geç ihale saatine kadar İdaremizin Vakıf Katılım Bankasında açılı bulunan (TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01) numaralı İdare (hesap adı Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü) hesabına, (İlan sıra ve kat/daire no ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi no/T.C. kimlik no, telefon no ile tutarın Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzunun diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Teminat mektuplarının SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.

İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masraflar ve belgeleri (her türlü vergi, resim ve harç ödemeleri ile tapu dairesi tarafından istenecek belgeleri) İdaremize veya ilgili Kurumlara yatırdıktan/teslim ettikten sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.
Taliplinin Yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara internet adresi üzerinden il/ilçe/mahalle ve ada/parsel bilgileri ile taşınmazların tam yeri harita üzerinden görüntülenebilir. Sorgulama sırasında mahalle seçimi için varsa parantez içindeki yazılı mahalle adı kullanılmalıdır.
*4, 5, 6, 7, 8 sıra numaralı taşınmazlardaki balkon kapatılarak oda yapılmış, mevcut durum 5+1, *9 ve 10. sıra numaralı taşınmazlardaki 1’er oda bölünmüş mevcut durum 4+1 dir.
İhale hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale biriminden temin edilebilir. Doküman satışı yapılmayacaktır.

İLAN OLUNUR.

(Tel: 0352 222 66 40 – 7051)

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0300

4 KISIM 15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/606347

1- İdarenin
1.1. Adı	:	2'NCİ ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
1.2. Adresi	:	SANAYİ MH.OSMAN KAVUNCU BULVAR KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03523302918
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	11.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Sanayi Mh.Osman Kavuncu Bulvarı No:190/1 38060 - Kocasinan / Kayseri

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	4 KISIM 15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ MAL ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	4 KISIM 15 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü / Kayseri
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Alımı yapılacak olan mal/malzemeler sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gün 90 (Doksan) takvim günü içerisinde (Kısmi teklife göre kısım bazında miktarları bölünmeksizin) defaten teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gün işe başlanacaktır

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/1991 Esas TAŞINMAZIN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0300

T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1991 Esas

DAVALILAR :SANİYE KARADURMUŞ
İLAN
Davacı Ayhan Kutluğ tarafından; Dava konusu Kayseri ili Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi 8015 ada 4 parsel tapuya kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talepli dava ikame edildiği, aşağıda ismi yazılı Davalının bilinen adresine yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, yapılan adres araştırması sonucunda netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu"nun 31. maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, "HMK'nun 122. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bir sonraki duruşma gün ve saatinde (30/06/2026 günü saat 09:15) hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtar ve tebliğ olunacağı Davalı SANİYE KARADURMUŞ (T.C.:364*****132)'a dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/1545 Esas İLANI

Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0300

T.C. KAYSERİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/1545 Esas
İLAN

Davacı Mustafa Büyükbakırcı tarafından; dava konusu Kayseri ili Kocasinan ilçesi Esentepe mahallesi 2645 ada 102 parsel tapuya kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talepli dava ikame edildiği, aşağıda isimleri yazılı Davalıların bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, yapılan adres araştırması sonucunda netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu"nun 31. maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, "HMK'nun 122. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bir sonraki duruşma gün ve saatinde (30/06/2026 günü saat 10:10) hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtar ve tebliğ olunacağı Davalı AHMET TEZGİDER (TC:436*****246) Davalı ELMAS DALSAR (T.C.:354*****258), Davalı GÜLKIZ SÖNMEZ (T.C.:521*****434)'e dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEKİCİ TIR VE TAŞIMA SALI KİRALAMA İŞİ

Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0300

Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Çekici Tır ve Taşıma Salı Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/630067

1- İdarenin
1.1. Adı	:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15Kocasinan / KAYSERİ KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03522071545
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	06.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	302 Nolu Fen İşleri İhale Ofisi

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Çekici Tır ve Taşıma Salı Kiralama İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	50.000 km şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere çekici tır ve taşıma salı kiralama işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Kayseri
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her Türlü İş Makinaları Çalıştırlması veya Kiralanması İşi İş Deneyim Belgesi Yerine geçecektir

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,77
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0300

İ L A N

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Yuları Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Mahalle	Parsel	Alan (m²)	Niteliği	Muhammen Bedeli	Geçici Teminat
Yuları	984	40.452,62	Taşlık	25.000.000,00 TL	750.000,00 TL

2- İhale 28.04.2026 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2026 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)
i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
4- Son müracaat tarihi en geç 28.04.2026 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
İlan Olunur.

SARIOĞLAN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2026/9 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:55*
T.C.
SARIOĞLAN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Akkışla İlçe, YUKARI MAHALLE Mah. Sarıağıl Mevkii, 224 Ada, 138 Parsel.
Adresi : Yukarı Mahalle Mah. 224 Ada 138 ParselAkkışla / KAYSERİ
Yüzölçümü : 15.074,82 m2
İmar Durumu : Akkışla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında olduğu ve imar sorumluluğu Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Tarım ve Mera Alanı olarak planlanmış olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:17
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Akkışla İlçe, YUKARI MAHALLE Mah. Akbayır Mevkii, 187 Ada, 17 Parsel.
Adresi : Yukarı Mahalle Mah. 187 Ada 17 ParselAkkışla / KAYSERİ
Yüzölçümü : 2.046,53 m2
İmar Durumu : Akkışla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında olduğu ve imar sorumluluğu Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Tarım Alanı olarak planlanmış olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:47
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Akkışla İlçe, YUKARI MAHALLE Mah. Mahallede Mevkii, 199 Ada, 2 Parsel.
Adresi : Yukarı Mahalle 199 Ada 2 ParselAkkışla / KAYSERİ
Yüzölçümü : 190,80 m2
İmar Durumu :Var. Akkışla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam 2 kat yapılaşma izinli konut alanında ve yol sahasındabulunmaktadır. Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:50
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Akkışla İlçe, YUKARI MAHALLE Mah. Osmanoğlu Mevkii, 205 Ada, 26 Parsel.
Adresi : Yukarı Mahalle Mah. 205 Ada 26 ParselAkkışla / KAYSERİ
Yüzölçümü : 2.269,74 m2
İmar Durumu : Akkışla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında olduğu ve imar sorumluluğu Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Tarım Alanı olarak planlanmış olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:39
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Akkışla İlçe, YUKARI MAHALLE Mah. Mahallede Mevkii, 184 Ada, 263 Parsel.
Adresi : Yukarı Mahallesi, 184 Ada 263 Parsel Akkışla / KAYSERİ
Yüzölçümü : 154,97 m2
İmar Durumu : Var. Akkışla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam 2 kat yapılaşma izinli konut alanında ve yol sahasındabulunmaktadır. Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:39
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:39

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

8 ADET 8X4 DAMPERLİ KAMYON İLE 1 ADET 4X2 ÇEKİCİ TIR (DORSESİSİZ) KİRALAMA İŞİ

Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 +0300

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE 12 AY SÜREYLE KULLANILMAK ÜZERE 8 ADET 8X4 DAMPERLİ KAMYON İLE 1 ADET 4X2 ÇEKİCİ TIR (DORSESİZ) KİRALAMA İŞİ

Şehrin Muhtelif Yerlerinde 12 Ay Süreyle Kullanılmak Üzere 8 Adet 8x4 Damperli Kamyon İle 1 Adet 4x2 Çekici Tır (Dorsesiz) Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/629016

1- İdarenin
1.1. Adı	:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15Kocasinan / KAYSERİ KOCASİNAN/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03522071545
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	04.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	302 Nolu Fen İşleri İhale Ofisi

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Şehrin Muhtelif Yerlerinde 12 Ay Süreyle Kullanılmak Üzere 8 Adet 8x4 Damperli Kamyon İle 1 Adet 4x2 Çekici Tır (Dorsesiz) Kiralama İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	12 Ay Süreyle Kullanılmak Üzere 8 Adet 8x4 Damperli Kamyon İle 1 Adet 4x2 Çekici Tır (Dorsesiz) Kiralama İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Kayseri
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her Türlü İş Makinesi veya Araç Kiralama işi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,77
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.